塔吊组装、拆除施工合同Bothpartiesjointlyacknowledgeandabidebytheirresponsibilitiesandobligationsandreachanagreedresult.甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________塔吊组装、拆除施工合同说明：本文本适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。本文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致,依据中华人民共和国合同法的有关规定,甲乙经双方协商,特签订本合同,以便双方共同遵守。一、施工地点：汽车站南200米,泰西大街东临二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天,开工日期为20__年月日,20__年月日达到运行条件。2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天,初定于20__年月至月期间,甲方提前十日通知乙方进场。四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求,并通过政府有关检定部门的检查验收,即办理完吊车使用证,达到运行条件。五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。六、结算方式：乙方施工人员进场后七日内,甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段,乙方施工人员进场一周内,甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内,甲方支付总额的10%,余额20%在三个月之内付清。七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同约定支付工程款项,确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场,同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装,工期相应顺延。2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方,以方便乙方组织施工。3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏,由责任方承担。4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件,并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具,负荷试车所需的荷重由甲方提供。5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。7、乙方负责施工过程中的各项管理工作,由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责,并保证吊车在安装后运转安全、可靠。9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。10、塔吊安装后,由乙方负责进行负荷试车,并办理当地使用许可证,甲方予以协助。同时,向甲方提交一份安装原始记录。11、塔吊安装后,由乙方负责现场的卸车和二次倒运,并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏,由乙方负责赔偿。12、塔吊拆除时候,乙方须将各构件进行编号,构件上做好标记,装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。13、乙方不得将本工程转第三方施工,如有违反,甲方有权终止合同,并享有向乙方提供索赔的权利。八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行,由乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务,须赔偿甲方因此造成的的租金损失。4、如因甲方原因使设备拆除工期延误,工期顺延；如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工损失。九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷,双发可协商解决；协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、不可抗力发生时,遵从国家相关法律法规。十一、本合同一式四份,双发各持两份。十二。上述条款未尽事宜,双方另行协商解决。甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：代表：代表：电话：日期：日期：日期：