合同交底内容说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---合同编号工程名称发包人承包人合同价款（元）总建筑面积（m2）工程地点工程内容铝合金/塑钢门窗的制作、安装、运输、塞缝、防水处理、打胶、五金、试验、调试1、工程概况见合同一、工程概况，包括工程名称、工程地点、监理单位、工程内容等2、承包方式全费用综合包干单价包干3、工程款支付见合同6.2工程款支付发包人将本工程施工现场划分为若干个施工区域，并且根据每个施工区域的节点工程的完成情况进行进度款的支付，按当期实物量完成量的80％进行支付（单个门窗固定综合单价在进度款支付时，划分为门窗框占40％、门窗扇占30％、门窗玻璃占30％），具体支付方法如下：6.2.1.完成每个施工区域的门窗框的制安，则按该施工区域已完工程价款的80％支付进度款；6.2.2.完成每个施工区域的门窗扇的制安，则按该施工区域已完工程价款的80％支付进度款；6.2.3.完成每个施工区域的门窗玻璃的制安及本合同约定承包范围的其它工程，则按该施工区域工程价款的80％支付进度款。4、工期节点见合同五、工期，包括开完工日期，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准5、工程承包范围和工作界面划分见合同二、工程范围6、总承包管理及配合费计取方式、费率3.1.3.总承包管理配合及服务费（含规费及税金、施工水电费）由发包人向总承包人支付，承包人不须向总承包人支付此部分费用，总承包人提供总承包管理配合及服务，总承包管理配合及服务的内容详见本合同附件5。7、结算方式6.1.结算方式：本工程的结算方式为全费用综合包干单价包干，承包人按发包人提供的全费用综合包干单价表乘以统一报价系数的全费用综合包干单价【详见本合同附件2】作为本合同工程结算全费用综合包干单价，全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用。工程量以深化设计图纸门窗外框围面积计算。合同交底内容8、提交预算书要求/9、价差调整原则/10、质量与验收见合同八、工程质量要求8.1.工程质量达到相关的国家标准及行业标准。承包人应提供全部铝合金/塑钢门窗材料出厂合格证、检验报告产品的合格证，并按规定进行材料的见证送检、监督抽检工作，无法提供的，视为质量不合格；见合同九、验收与保修9.1.工程验收9.1.1.每段工程验收前承包人必须提前3个日历天进行自检，经自检合格后，书面通知承包人、发包人及监理共同进行验收；9.1.2.在验收过程中发现有不符合要求的，承包人要按发包人、监理单位规定的时间内完成整改并经验收合格。11、安全文明施工合同10.1.3.承包人施工人员必须按工程所在地有关规定做好安全防护，文明施工12、未列项清单的约定/13、变更、签证的申报程序6.3.2.施工中如有变更，结算时按铝合金/塑钢门窗面积（按深化设计图纸门窗外框围面积）计算和计价14、竣工验收及结算见合同9.1.工程验收9.1.2.在验收过程中发现有不符合要求的，承包人要按发包人、监理单位规定的时间内完成整改并经验收合格。见合同六、结算方式全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用。工程量以深化设计图纸门窗外框围面积计算。15、争议的处理方式、程序和要求见合同11.2.争议11.2.1.因本合同引起的或与本合同有关的争议，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均提请广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.2.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：a.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；b.调解要求停止施工，且为双方接受；c.仲裁机构要求停止施工；d.法院要求停止施工。说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：---本文来源于网络，仅供参考，勿...