建设工程施工合同(26篇)建设工程施工合同(一)：以下是笔者为大家收集的合同范本，仅供参考!第一章一般条款甲方：______乙方：______依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，电力建设工程施工合同范文。第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：______。2.工程内容：______。3.工程性质：______。4.承包范围：______。二、批准单位1.批准文号：______。2.业主或主管单位：______。三、开工日期1.竣工日期：______。2.总日历工期：______。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---四、质量等级：______。五、承包方式：______。六、合同价款：______。第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。4.______。二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。第四条图纸一、甲方在开工日期前，于______年______月______日向乙方提供完整的施工图纸______份，其中包括竣工图______份、现场存放的______份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按______予以复制、交付，费用由乙方承担。五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在______天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据实际情况按第四条第五款或第二十五条第一款的约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。第二章双方责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表______(职务______专业技术职称______)按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派，资料共享平台《电力建设工程施工合同范文》(建设工程施工合同(二)：建设工程施工合同纠纷如何选择法院管辖案例---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---南宁一家房地产开发公司(下称南宁公司)在南宁市青秀区开发建设商品房，该工程发包给福建省甲建设工程有限公司(下称福建公司)承建，双方签订有《建设工程施工合同》，合同对工程价款、工程工期、质量等作出了明确约定，但没有约定发生纠纷时如何处理，建设工程施工合同纠纷如何选择法院管辖？。工程施工到一半，双方产生纠纷，南宁公司到福建省福州市中级人民法院起诉，要求福建公司退出施工工地，并进行结算。经查，福建公司在工商管理部门注册登记的住所地为福建省福州市，工程施工地在南宁市青秀区。本案存在选择管辖，即福建省福州市中级人民法院和南宁市中级人民法院均有管辖权。但南宁公司没有就近向南宁市中级人民法院起诉，而是跑到千里之外的福建省福州市中级人民法院起诉。律师意见因《建设工程施工合同》发生的结算纠纷，属于合同纠纷，工程《建设工程施工合同纠纷如何选择法院管辖？》(福建公司的工商注册登记地是福建省福州市，因此其住所地是福建省福州市。涉案工程位于南宁市青秀区，因此合同履行地是南宁市青秀区。因此，南宁公司要起诉福建公司，可以向...